强电工程施工合同范本

合同的样式内容有很多种，但是具体的目的都是类似的，那就是通过合同明文规定，借以保障用户自身的权益以及利益，除此之外合同还可以作为日后纠纷的依据，避免用户蒙受额外的损失。但是如果想要保障合同按照预期生效，那么我们有必要通过前期的学习掌握规范的格式或者范本，参考自己的情况准确填写，如此才能够达到满意的效果。强电工程施工合同范本甲方(建设单位)：联系人：联系电话：乙方(施工单位)：联系人：联系电话：工程(以下简称本工程)，于年月日，由甲方正式委托乙方承建。为明确工程内容及三方权利义务，本着互利合作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》有关文件规定，甲、乙双方订立如下协议，望共同遵守执行。一、工程内容和承建范围1、工程名称：工程;2、工程地址：3、工程内容：强电工程布线、线路测试、验收合格等;4、承建范围：红线范围内强电系统设备及安装工程。5、安装数量(暂定)：本项目内有总平方数为：平方。6、承包方式：包工不包料。工程造价中，包括系统的施工人员费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。7、本工程合同总价根据施工图按单价包干。结算时，按实际完成的平方数量结算。二、质量要求1、工程质量：根据设计图纸，严格按照国家照明电器规范和甲方要求施工，工程质量达到优良。三、工期要求：1、开工日期：按甲方的指定时间进场施工，以甲方书面通知为准。2、竣工日期：按甲方通知的阶段性工期要求施工竣工，并于小区各期入伙前办理完所有相关手续后交付使用。四、合同价格及付款方式1、乙方的工程款项及付款方式：合同总价为：人民币正(￥：元)。(1)、工程费的单价：元/平方米。以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。(2)、付款方式：1、签订合同之日起日内甲方付总工程款的%;2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的%;3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的%。甲方收到乙方提交的下列有效单证后的十个工作日内付清全款。全款付清后办理相关移交手续。——经甲方现场确认签字的工程进度证明单一份。——乙方出具的金额为本合同总价格的发票(税务局监制)正本一份。五、甲、乙双方责任(一)甲方责任1、甲方按技术要求投资建设本工程甲方红线内室外共用管道及建筑物内共用暗埋管道和暗埋盒，并确保管道的畅通;2、向乙方提供设计所需的甲方红线范围内室外强电管线、平面图等相关资料;3、提供施工用水、电的接驳点及必要的临时施工用场所;4、协调本工程与土建、水、电及其他配套工程关系;5、有权对工程的安装质量进行监督;及时进行增减工程量的签证;6、组织工程竣工验收，并按合同的规定及时支付工程款并办理结算。若没有按本合同第四款第⑵条给乙方付款，则自逾期之日起，每迟延一天，甲方按合同总价的1%的标准向乙方支付违约滞纳金。(二)乙方责任1、严格按照要求提供的施工图和施工规范进行本工程范围内的有线电视网络工程的安装和调试，确保工程质量和施工进度，如有变更必须经甲方签字认可;2、属于施工质量问题返工费由乙方负责;由于乙方原因造成的返工费用、工期损失和甲乙经济损失等由乙方负责。3、本工程所属的线路器材须符合国家相关要求，以满足客户的要求;4、服从甲方工程监督管理，与其他交叉的施工单位充分配合和协助;5、工程竣工后，乙方提供两套竣工图给甲方;6、服从土建单位的总进度安排，确保不影响总工期的完成;7、落实安全措施，遵守安全施工规定，确保安全、文明施工;若施工期间或在工期范围内，因乙方或乙方施工人员自身原因而发生安全事故及损害，则由乙方承担全部责任。8、施工所需水电设施由乙方自行负责解决或提供，施工过程所发生水电费用由乙方承担。9、按期完成施工任务并保证安装质量、信号调试质量;组织验收工作，并保证，一次性通过验收取得合格证。六、违约责任1、合同三方任何一方不能履行或不能全面履行合同条款(不可抗力除外)，均属违约，违约方应赔偿因违约给对方造成的损失。2、施工中及施工后发现设备、材料货不对版，即不符合合同要求，乙方应向甲方承担合同总价款的30%的违约赔偿责任，同时乙方应无条件更换，否则，甲方有权拒绝在竣工验收证书上签字，并拒绝支付工程款，由此造成的一切损失由乙方负责。3、如乙方未能在甲方要求的期限内竣工并通过验收合格，则自逾期之日起，每迟延一天，乙方按合同总价的1%的标准向甲方支付迟延竣工违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。但因甲方不及时配合乙方解决施工上的问题或不可抗力造成本工程延迟竣工的，乙方无需承担本款的延迟违约责任。七、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向宝安区人民法院提起诉讼。八、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。九、本合同共四份，甲、乙双方各执二份，均具有同等法律效力。甲方：乙方：代表：代表：签约时间：20年月日签约地点：上文为大家举例的信息是关于强电工程施工合同的范本以及模板，其中包括很多部分的内容，组合起来就是一则极具有参考以及借鉴价值的合同，有意向操作的朋友不可以原模原样照搬，而需要参考自己的实际情况进行改动，以确保后期如果遇到纠纷的时候，可以结合合同中明文书写的内容来确保自己的权益以及利益，防止额外的损失或者麻烦。

建设工程施工合同介绍

导语：合同，如今在社会上的一些商业活动中很是普遍，它是用来保障双方的权力与义务，规范交易行为，使之更为公正公平的。而建设工程施工合同就是在建设工程施工工程中所签订的一种合同。在本文中，土巴兔小编将为大家介绍一下建设工程施工合同的内容、作用以及注意事项，帮助大家有所了解。建设工程施工合同的内容建设工程施工合同是由建设单位与施工人，也就是发包方与承包方所签订的一种合同，它借鉴了国际上广泛使用的FIDIC土木工程施工合同条款。建设工程施工合同，一般主要包括了工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备的供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作条款等。而标准的建设工程施工合同，包括发包方与承包方的信息、工程概况、工程承包形式及范围、合同数量及价款、合同期、工程质量标准符合国家验收标准、付款方式、施工组织与工期、安全及文明施工与管理、甲乙两方责任、违约责任及附则等等。建设工程施工合同的作用建设工程施工合同，是用来明确签订合同双方的权利与义务的，是承包人用来进行施工，发包人用来支付价款，进行质量、进度以及投资控制的主要依据。它的签订可以规范建筑工程施工的管理，使之有序竞争，避免了工程款的拖欠以及工程质量问题。建设工程施工合同的注意事项由于建设工程施工合同是用来保证合同签订双方的权利与义务的，所以，在合同的制定与签订时应该多加注意，避免因漏洞而造成损失。具体来说，就是承包方与发包方要对工程的一些信息以及相关证件有详细的了解，要确定好工期以及施工进度，事先考虑到并避免影响工期的几种因素以及一些可能存在的风险，还有索赔以及工程款拖欠的处理方法等等。以上就是本文所介绍的有关建设工程施工合同的内容、作用以及注意事项等相关内容。在这里，小编提醒大家，只有事先考虑全面建设工程施工过程中可能出现的各种情况，明确相应的处理方法，并将其写入合同中，才能减少施工过程中产生纠纷的可能性，避免这些冲突影响工程施工的进度与质量。